房屋买卖合同简单范本怎么写？

泰州律师网 www.tz148.net

  房屋买卖是日常生活中较为常见的一种交易，房屋买卖由于其涉及的资金比较多，而且还会涉及一些权力的归属问题，所以常常会受到社会各界人士的关注。这也是为什么房屋买卖一定要签订一份合同的原因，说到房屋买卖合同很多人都表示由于并不是经常性的使用，所以书写起来并不是那么的顺利，下面给您简单介绍一下房屋买卖合同简单范本怎么写。
  
  出卖方(甲方)：____________________________________
  
  地址：____________邮码：____________电话：____________
  
  法定代表人：____________职务：____________
  
  购买方(乙方)：____________________________________
  
  地址：____________邮码：____________电话：____________
  
  法定代表人：____________职务：____________
  
  根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。
  
  第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间，建筑面积为____平方米。
  
  第二条上述房产的交易价格：
  
  第三条付款时间与办法：
  
  1、__________
  
  2、__________
  
  第四条甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
  
  第五条税费分担
  
  1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
  
  2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
  
  第六条违约责任
  
  1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
  
  2、甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
  
  第七条本合同主体
  
  1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
  
  2、乙方是____________单位，代表人是____________.
  
  第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
  
  第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份，________房产管理局、________公证处各一份。
  
  第十条本合同发生争议的解决方式：
  
  甲方：________________________
  
  代表：________________________年____月____日
  
  乙方：________________________
  
  代表：________________________年____月____日
  
  以上便是房屋买卖合同简单范本的主要内容，对于房屋买卖合同有一些内容是必须要写到合同中去的，比如说是房屋的基本情况，房屋的权属问题等等，因为房屋买卖中可能出现的纠纷主要也就是在这些方面。所以为了更好的预防房屋买卖纠纷的出现，需要从源头上杜绝此类问题的发生。
  
  

·购买商品房的时候是否要看对方的证件
      购买商品房的时候是否要看对方的证件公民在购买商品房的时候，不管购买的是期房还是现房，此时都需要对开发商的相关证件做出审查，也就是了解清楚开发商是否具有销售商品房的资质。要是没有达到国家规定的销售标准，那自然就是不允许销售的。下面我们整理相关资料，就来告诉您购买商品房的时候是否要看...

·什么是商品房认购书商品房认购书
      什么是商品房认购书商品房认购书，是指商品房买卖双方在订立商品房预售合同或者商品房买卖合同之前所签订的，就房屋买卖有关事宜进行初步确认，并收取一定数量的定金作为将来签订商品房买卖合同的担保，是买卖合同签订前买卖双方行使权利、承担义务的书面凭证。认购书包括认购书、订购书、预定书、房号...

·父母离婚房子给孩子吗？
      越来越多的父母在离婚时会将共同房产给孩子，通常是协议过户，这样是对子女的照顾和生活保障。很多人想知道过户给孩子后一方反悔怎么办，怎样才能将房产过户给孩子。那么，父母离婚房子给孩子吗？下面就让我们为您整理一下相关知识，为您解答疑惑。 一、父母离婚房产可以给子女 1、离婚协议中...

·通常夫妻离婚房子如何分割
      夫妻离婚多数因为感情不和，感情都已经破碎了，在财产分割方面就没有必要让着对方了，能多分一点是一点。而在夫妻财产中，房子又占有着很大的比重，财产分割时房产分割也就成了重点，那通常夫妻离婚房子如何分割呢?要是你不清楚的话，可以一起在下文中进行了解。 一、离婚时，未取得完全产权或还未...

·如何办理二手房产权证
      如何办理二手房产权证 1、订立买卖合同。 房产买卖双方通过接洽协商，对所交易房产的坐落位置、产权状况及成交价格达成共识之后，买卖双方即要签订一份正式 的房产买卖合同。 2、接受房地产交易管理部门的审查 。 房产交易双方向房产所在地房产交易管理部门办理申请手续后，管理部门要...

·收房时有哪些常见的问题
      在商品房买卖中，购房者与开发商签订完购房合同之后，开发商要依照合同约定交付房屋，但购房者在按着合同的约定收房时，却遇到了千奇百怪的问题。那对于购房者来说，收房时有哪些常见的问题？我们一起在下文中进行了解。 一、收房时有哪些常见的问题 1、买房人的收楼，缴纳维修基金与入住无关 ...

·新婚姻法 房产最新规定是怎样的？
      2021年1月1日起《民法典》正式施行，《婚姻法》同时废止。 当今社会离婚已经成为了普遍现象，夫妻双方的离婚必然涉及共同财产的分割，在以前只要房产证上面有你的名字那么离婚时房产也可以分的一半，但是这样对很多人来说极不公平，不过民法典中对于财产分割中的房产有了更加明确的规定。那么...

·俩人离婚房证写两个人名字怎么判?
      俩人离婚房证写两个人名字怎么判? 1、如果是婚前购房且没有共同还贷部分，那么在离婚时，如果房产证只有一方名字，那么房产就属于婚前个人财产，归产权方所有; 2、如果房产证上加了另一方名字，那么房产就属于双方共同财产，协议分割，协议不成的由人民法院依法判决分割; 3、如果...

·商品房按揭购房流程是怎样的
      商品房按揭购房流程是怎样的 一、商品房按揭购房流程是怎样的 (一)审查开发商楼盘的流程： 房地产公司提出申请，银行要求开发商提交以下资料： 1、书面申请; 2、公司资料：包括营业执照、税务登记证、法人代码证、企业章程、贷款卡、开户情况、公司概况、法人代表人或授权代理人证...

·在正式买房前，开发商经常会举办一些活动为买房打折扣，通过这样
      在正式买房前，开发商经常会举办一些活动为买房打折扣，通过这样的活动，开发商就会让购房者缴纳所谓认筹金的费用，来吸引购房者来买房，但其实像这样认筹的活动，国家是明令禁止的，是一种非法活动，那么买房子认筹金可以退吗?下面我们就整理了这方面的相关内容。一、买房认筹金能退吗1、如果购房者...

·夫妻买房子还是婚内财产离婚时可以均等分割吗
      一、夫妻买房子还是婚内财产离婚时可以均等分割吗?一般是可以均等分割的，双方对夫妻共同财产中的房屋价值及归属无法达成协议时，人民法院按以下情形分别处理：(一)双方均主张房屋所有权并且同意竞价取得的，应当准许;(二)一方主张房屋所有权的，由评估机构按市场价格对房屋作出评估，取得房屋所...