深圳经济特区商品房产买卖合同

泰州律师网 www.tz148.net

  

    出售方（称甲方）：
　　地址：　　　　　　电话：
　　购买方（称乙方）：
　　姓名　　性别　　出生日期一九　　年　　月　　日　　
　　国籍　　身份证号码　　　　电话　　　　地址
　　第一条　本合同依据中华人民共和国法律和《深圳经济特区商品房产管理规定》制定。
　　第二条　甲方经深圳市人民政府文件批准，取得位于深圳市　　　　地段占地面积　　　　平方米的土地使用权，使用期限自一九　　年　　月　　日至　　年
　　月　　日止共计　　年，土地所有权属中华人民共和国。
　　甲方在上述土地兴建楼宇，属　　结构，定名为　　，由甲方出售。
　　第三条　乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第　　座（幢）楼　　单元，建筑面积为　　平方尺，占地（分摊面积　　平方尺）由甲方于一九　　年　　月　　日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特殊原因是：
　　一、人力不可抗拒的自然灾害；
　　二、施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决的；
　　三、其它非甲方所能控制的事件。
　　上述原因必须经深圳市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。
　　第四条　甲乙双方同意上述楼宇单元售价为　　币　　千　　百　　拾　　万
　　千　　百　　拾　　元　　角整。
　　付款方式由乙方按指定收款银行：
　　帐户名称：　　帐号：　　付款办法：
　　第五条　乙方如未按本合同第四条第二款付款，甲方有权追索违约利息，以应付款之日起至付款之日止，按深圳市银行当时贷款利率计算利息付给甲方，如逾期三十天内，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人，出售之款不足以清还甲方之款时，甲方可向乙方追索，如转售盈益属甲方所有。
　　第六条　甲方如未按合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用，应按合同规定交付日第二天起至交付日止，以当时深圳市银行贷款利率计算利息，以补偿乙方的损失。
　　第七条　在签订本合同时，甲方应将乙方原认购时所交付的定金（　）退回给乙方或抵作购楼价款。
　　第八条　甲方出售的楼宇须经深圳市建筑质量检验部门验审合格，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。
　　第九条　乙方在交清购楼款后，由深圳市房管部门发给房产权证书，业主即取得出租、抵押、转让等权利，并依照国家和广东省对深圳经济特区的有关规定，享受优惠待遇。
　　乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。
　　乙方所购楼宇只作　　使用。在使用期间不得擅自改变该楼宇结构，如有损坏应自费修缮。
　　乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。
　　第十条　乙方所购楼宇，如发生出租、抵押、转让等法律行为，应经深圳市公证处办理公证后，由深圳市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。
　　第十一条　本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。
　　第十二条　本合同自签订并经深圳市公证处公证之日起生效。
　　如发生纠纷，双方应本着友好精神协商解决，不能解决时，应提请深圳市仲裁机构仲裁或深圳市人民法院裁决。
　　第十三条　本合同共　　页，为一式三份，甲乙双方各执一份，深圳市公证处一份，均具有同等效力。
　　甲方：　　　乙方：
　　代表人：　　代表人：
　　一九　　年　　月　　日于深圳

·商品房产租赁合同
      甲方：　　　　　　　　　　　　乙方：
　　甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成如下协议：
　　一、乙方租用甲方座落在＿＿渡假村＿＿组团内＿＿楼房＿＿栋，建筑面积为＿＿平方米。租用期三十周年，自本合同生效之日开始计算。
　　二、租用期限内房屋租金为＿＿人民币...

·二手房买卖合同必不可少的条款
          一、当事人的名称或姓名、住所
    
    　　这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等，以免出现欺诈情况；双方应向对方做详...

·深圳经济特区商品房产买卖合同
      

    出售方（称甲方）：
　　地址：　　　　　　电话：
　　购买方（称乙方）：
　　姓名　　性别　　出生日期一九　　年　　月　　日　　
　　国籍　　身份证号码　　　　电话　　　　地址
　　第...

·外销商品房预售契约
      卖方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿
　　买方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿
　　
　　甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市＿＿＿＿区（县）＿＿＿＿地块的国有土地使用权，土地使用面积为＿＿＿＿平方米，土地使用年限＿＿年，自＿＿年＿...

·深圳经济特区房屋租赁合同书
      出租方：　　　　　　　　（简称：甲方）
　　地址：　　　　　　　电话：
　　承租方：
　　地址：　　　　　　　电话：
　　为了发展特区的经济建设，提高单位或个人房屋的使用率，现根据国家和省、市的有关法规，经甲乙双方充分协商，一致同意签订租赁合同，合同条款如...

·北京市内销商品房预售契约
      卖方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿
　　买方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿
　　
　　甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市＿＿＿＿区（县）＿＿＿＿地块的国有土地使用权，土地使用面积为＿＿＿＿平方米，土地使用年限＿＿年，自＿＿年＿...

·经济适用住房预售合同
      卖方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿
　　买方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿
　　
　　甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市＿＿＿＿区（县）＿＿＿＿地块的国有土地使用权，土地使用面积为＿＿＿＿平方米，国有土地使用证件为...

·开发商垫资购房，购房者的法律风险
      贝某想要购买商品房，但是其购房款不足以支付房屋的首付，因房地产行业不景气，为提上业绩，于是便于贝某协商，双方签订购房合同，贝某所缺的首付款，由开放商垫资，贝某与开发商达成一致，双方签订《商品房购房合同》，以此想要获取银行借款。 开发商垫资买房属于违规的行为，根据2017年住房和...

·房地产经纪合同
      委托人（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　经纪人（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　
　　依据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方，乙方接受甲方委托从事房地产经纪事项达成一致，订立本合同。
...

·商品房产购销合同
      

    甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方为购销＿＿＿＿渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
　　一、乙方向甲方购买座落在＿＿＿＿渡假村＿＿＿＿组团内＿＿＿＿楼房＿＿＿＿栋。建筑面积为＿...

·房地产开发合同
      立合同单位：
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）
　　为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
　　项目内容及规模：
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...