样板房室内软装设计及购销合同范本

泰州律师网 www.tz148.net

  样板房室内软装设计及购销合同范本
  
  样板房室内软装设计及购销合同
  
  甲方： 乙方：
  
  甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
  
  第一条承包方式
  
  1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;
  
  2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
  
  3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
  
  第二条承包内容
  
  共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)
  
  第三条 工作期限
  
  1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。
  
  2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所
  
  有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
  
  （1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
  
  （2）甲方无法提供正常的进场条件。
  
  （3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
  
  第四条 合同价款
  
  1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),
  
  2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
  
  款及履行费用按变更后的方案据实结算.
  
  第五条 双方权利及责任
  
  (一) 甲方责任
  
  1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
  
  以确认，以甲方满意为准。
  
  2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
  
  3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
  
  件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
  
  (二) 乙方责任
  
  1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
  
  2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
  
  第六条 项目款支付和结算
  
  1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
  
  第七条 退换货和增补商品条款
  
  1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.
  
  3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
  
  4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
  
  第七条 项目竣工验收及标准
  
  1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。
  
  2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。
  
  第八条 违约责任
  
  1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计
  
  算违约金。
  
  2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
  
  0.5%计算违约金。
  
  3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
  
  第九条 其他事项
  
  1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
  
  2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不
  
  成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
  
  3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
  
  4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
  
  5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
  
  本合同附件：样板房软装商品清单
  
  委托方：承接方：
  
  委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
  
  地址：地址：
  
  邮政编码：邮政编码：
  
  电话：电话：
  
  传真：传真：
  
  开户行：
  
  帐号：
  
  日期：年月日
  
  日期：年月日
  
  所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。

·房屋买卖合同注意事项包括什么
      房屋买卖合同注意事项包括什么 专家们提醒消费者在签合同时尤其应注意以下几个方面： (一)检查开发商的“五证两书”原件是否齐全，即《国有土地使用权证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《商品房销售预售许可证》《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》，...

·厂房征收补偿的内容是什么？
      厂房征收补偿的内容是什么？ 一、厂房征收补偿的内容是什么？ 在法律实践中，企业拆迁补偿主要分为三部分： 一是拆迁资产补偿，包括无法搬迁的土地、房屋、建筑物和地上附着物，以及确因搬迁而发生损失的机器设备而生的补偿; 二是拆迁费用补偿，包括搬迁前期费用和搬迁过程中发生的停工...

·判决书对解除房屋租赁合同的效力
      房屋出租这样的词汇对于我们来说并不陌生，现在很多人都是在通过这个方式来解决自己的住房问题，出租以后难免会遇到一些情况，对于不遵守合同的人，另一方都会希望单方面解除房屋租赁合同，那么对于如何得到法院判决书对解除房屋租赁合同的效力的相关纠纷，我们为您简单说明一下。 一、民事判决书对...

·卖房违约怎么办？
      买新房，等过户，高高兴兴准备搬家，但突然卖房人毁约怎么办?这时候，我们可以采取哪些办法呢?是拿回定金，还是要求卖房人履行合同，办理交房手续呢?我们整理了有关卖房违约怎么办的资料，希望对您有所帮助。 一、卖主毁约，买方可否要求继续履行合同 卖房人看到房价上涨后拒绝卖房，属于民事...

·欠债不还查封房产怎么拍卖
      欠债不还查封房产怎么拍卖 一、欠债不还查封房产怎么拍卖 1、申请查封，只是拿回权益的第一步。 2、你还必须赢得该查封房产的诉讼，获得支持性判决(涉及调解和审判程序一般需要3个月左右的时间)。 3、根据判决，到执行局申请执行立案(一般那需要15日到半年)。 4、执行局按照立案申请...

·贷款买二手房的条件是什么
      贷款买二手房的条件是什么 二手房贷款是指购房人以通过房地产市场购买的房屋作抵押，向银行申请的用于支付部分购房款的贷款，也称售房人为个人的住房贷款。 1、具有城镇常住户口或有效居留身份; 2、具有稳定的职业和收入，信用良好，有偿还贷款本息的能力; 3、具有购买住房的合同或协...

·离婚时房屋增值部分如何分割，怎么分?
      离婚时房屋增值部分如何分割，怎么分? 1、购房时，一方未对房子有任何贡献的，离婚时房屋增值部分如何分割，怎么分?购房时，只有一方出资购买的，此房子属于购房者的个人财产。不管是婚前购买，还是婚后购买，只要是个人财产购买的，都属于一方个人财产。因此，由房子的增值部分属于房子价值的一部...

·离婚房屋怎么办理过户？
      夫妻双方之间离婚，因为生活的琐碎，或者是结婚之后，性格在对方面前完整的展现出来，所以有很多不和的事情，导致双方的感情破裂，从而通过离婚的方式解决感情的问题，离婚在法律形式上是两个人要分开的。那么离婚房屋怎么办理过户? 一、离婚后房产怎么过户。 (一)夫妻离婚涉及房屋转移的，一...

·购房协议书可以转卖吗
      购房协议书是根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和房地产开发企业，在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。那么，购房协议书可以转卖吗？下面，让我们为您说明一下相关信息。 一、购房协议书可以转卖吗 购房协议书可以转卖。...

·刑诉法查封房产的期限是多久？
      法院在审理一些关于财产方面的刑事案件的时候通常都会为了防止罪犯将案件涉及到的赃款藏匿或者转移，都会事先将被告包括房产在内的所有财产进行查封或扣押，但是刑诉法并没有赋予法院永久查封的权力，那么，刑诉法查封房产的期限是多久？ 一、刑诉法查封房产的期限是多久？ 房子查封有期限，最高...

·江西商品房预售管理办法的内容
      江西商品房预售管理办法的内容 在江西省，房地产商为了快速销售商品房而采取预售的方式进行销售，房管政府部门为了规范商品房预售行为和保证房地产行业健康销售。也为了维护交易双方的合法权益，出台了对商品房预售的管理办法，那么，江西商品房预售管理办法是怎样的呢?接下来，我们整理了相关资料...